發包方以下簡稱甲方）
承包方以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程實際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：蘇中動漫城三期景觀工程。
2、工程地點
3、工作內容：蘇中動漫城三期景觀工程施工(詳見甲方的施工圖及圖紙)。
第二條工期
本工程工期為天，自年月日至年月日（實際自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日且現場具備開工條件開始計算工期），非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。
（一）如遇下列原因工期順延：
1、甲方未及時簽審施工圖紙和施工組織計畫；
2、設計變更；
3、甲方未能按期提交施工場地；
4、連續4 小時遇雨和停水、停電；
5、未按合同規定時間撥付工程款項；
6、遇不可抗拒因素。
（二）竣工驗收：
1、甲方在收到乙方竣工報告的5 日內組織驗收，否則視為預設工程合格並進行竣工結算；
2、若未能通過竣工驗收，雙方應另行確定整改方式及驗收時間，再驗收程式同上。
第三條工程合同價款及支付方式
1、本工程暫定造價2014735.42元（詳見全費用單價分析表）；
2、合同簽訂後5 日內，甲方支付乙方工程預付款元整；
3、工程完成 %，甲方付工程款至合同價款 %；
4、本工程按甲方審定預算中各項目的綜合單價辦理結算；
5、結算工程量以現場實際收方量為準。
6、工程竣工並驗收合格後15 日內，雙方按本條辦理結算,結算後乙個月內甲方向乙方付至結算總額的 %，餘結算總額的 %作為保修金，保修期滿後甲方付清餘款。
第四條關於設計調整
1、本工程涉及設計變更，待調整資料完善並經甲方簽審後，工程量及造價按本合同第三條進行增減；
2、因設計變更，造成乙方損失，由甲方承擔，並根據變更內容，重新確定竣工日期。
第五條竣工驗收
1、工程質量驗收依據為：國家相關的規範和行業技術標準；
2、工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位，乙方48小時內以通知甲方驗收；
3、竣工驗收通過之日為實際竣工日期。工程竣工後乙方通知甲方驗收，並準備好竣工資料，由甲、乙雙方進行驗收；
4、經驗合格，由甲方簽發驗收合格證書給乙方，乙方應立即清理工程現場，辦理工程移交手續。
第六條保修期
從乙方遞交竣工報告後的第七日起算，保修責任按國家有關規定執行，工程保修期為二年。
第七條雙方的責任
（一）甲方責任：
1、保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電；
2、及時提供工程施工所需的石料；
3、負責協助辦理施工的各項進場手續；
4、負責協調現場各施工單位間的關係，負責工程的進展及監控，組織甲、乙及有關各方參加的工程會議，及時提出施工過程中的整改意見；
5、若施工變更應以書面形式通知乙方；
6、及時組織工程竣工驗收，按合同規定時間按時付款。
（二）乙方責任：
1、按施工圖組織施工，自行負責採購除石料以外的其他建築材料；
2、接受甲方指派監理公司的監理及甲方現場代表的管理；
3、文明施工，安全生產，確保工程質量，按期完工；
4、負責施工中的成品保護；
第八條甲、乙雙方現場代表及責任
1、甲方現場代表：甲方指派代表作為現場簽證代表；
2、乙方現場代表：乙方指派代表作為接受甲方書面通知的代表；
第九條違約責任
（一）甲方違約責任：
1、甲方未履行合同規定的義務，除順延竣工期外，還應賠償乙方因此發生的實際損失；
2、甲方對工程中途停建、緩建或由於設計變更造成的停工，應採取措施補救或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械裝置調運等實際損失；
3、甲方超過合同規定期限驗收或未按合同規定付款，每超一日，按合同總額的 ‰向乙方支付逾期違約金。
（二）乙方違約責任：
乙方未按合同規定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延一日，按合同總額的 ‰向甲方支付違約金。
第十條其他約定12
3第十條附件
1、全費用單價分析表；
2、施工圖組織施工；34
附件為本合同的組成部分，與本合同具有相同事法律效力。
第十一條爭議解決方式
在合同履行中，雙方因履行合同發生爭議， 應協商解決。協商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。
第十二條本合同經雙方簽字蓋章後生效。
第十三條未盡事宜，雙方協商解決。
第十四條本合同一式二份，雙方各執乙份，均具同等法律效力。
甲方（蓋章乙方（蓋章）：
代表人代表人：
本合同簽訂日期年月日
綠化景觀工程施工合同
黃山市屯溪區濱江東路綠化景觀工程 施工合同 工程名稱黃山市屯溪區濱江東路綠化景觀工程 發包方河南省飛天建設工程 承包方合肥市逍遙津園林工程 2009年 10 月 15 日 黃山市屯溪區濱江東路綠化景觀工程 施工合同協議條款 發包人 全稱 河南省飛天建設工程 承包人 全稱 合肥市逍遙津園林工程 承包人...
景觀綠化工程施工合同
甲方 乙方 根據 中華人民共和國合同法 和 建設工程施工合同 等有關要求，為明確雙方在施工過程中的權利 義務和經濟責任，經雙方協商同意特訂立本合同。第一條工程概況 1 工程名稱 龍城花園一期一號大門前部綠化景觀工程。2 工程地點 南華縣龍川鎮南永公路東側。3 施工範圍 道路 綠化 景觀廣場 給排水 ...
園林景觀綠化工程施工合同
工程名稱 七台河汙水處理廠 工程地點 七台河市裡 建設單位 以下簡稱甲方 施工單位 以下簡稱乙方 經甲 乙雙方協議,本工程由乙方負責為甲方進行七台河汙水處理廠廠區園林綠化工程施工,本著互相協作 緊密配合的原則和保證工程順利進行,特簽訂此合同以共同遵守。一 工程內容和承包方式 1 工程內容包括回填種植...