三、 施工現場周圍建築物和地下管線要求，協調處理施工現場周圍及地下管線和鄰近建築物的保護，並承擔有關費用。
四、 甲方不按合同約定完成以上工作造成工程延誤。承擔由此造成的經濟損失，並賠償乙方因此而造成的損失，工期則相應順延。
五、 暫停施工：甲乙雙方雙方代表認為確有必要時，可要求暫停施工，並在24小時內提出處理意見，停工責任在甲方，由甲方承擔經濟支出，相應工期則順延。
六、 工程質量保修：正常使用保修一年，乙方接到維修通知後，平時24小時，重大活動和節日12小時修復（特殊情況，雨雪天氣工期順延。）
七、 工程驗收：工程完工驗收，如甲方代表不能按時參加，需在開始驗收24小時之前向乙方代表提出延期要求，延期不能超過兩天，甲方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。
八、 設計變更
1、 施工中甲方對原設計進行變更，向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更，否則乙方有權拒絕變更。
2、 因甲方變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
九、 工程款支付
1、 工程預付款的支付合同簽定後甲方需向乙方支付工程款總款額的50%定金1077500.00 元，大寫（壹佰零柒萬柒仟伍佰）元整 。
2、 工程進度款的支付： 整體壓克力牌匾進入現場甲方並驗收後甲方需支付進度款總款項的30% 646500.00 元大寫 （陸拾肆萬陸千伍佰 ）元整，進度款支付後，乙方進入工地安裝，如因進度款未按時支付，所造成安裝日期延期，乙方不負責並工期順延。
3、 竣工結算： 工程全部完工並由甲方驗收合格（根據大連霓虹燈協會牌匾質量條例為標準）後，支付總款項的20% 431000.00 元大寫肆拾叄萬壹仟元整）。
4、 甲方應按合同條款約定的時間向乙方支付工程款，甲方不按時支付，乙方在約定支付時間內向甲方發出要求支付的通知，甲方接到通知後仍不按照要求支付，乙方可停止施工，甲方從應付之日起向乙方支付應付款及利息並承擔違約責任。工程全部驗收後，甲方在半個月內需向乙方支付全部剩餘的工程款，如甲方不能按時支付剩餘款項乙方有權收回此工程的使用權。
十、竣工驗收：工程完工 2 日內，由雙方人員共同驗收。
十一、保修
1、 保修期限 2023年 4月2日至2023年 11月9日 （人為或不可抗拒力原因造成的損壞不在保修範圍內）
十二、爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商調解不成的依法向人民法院起訴。
十三、索賠：因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前2天通知違約方後，方可中止或解除合同。由違約方承擔違約責任。
甲方未能按合同約定支付各種費用，順延工期，賠償損失，乙方可按以下規定向甲方索賠：1、由正當的索賠理由，並且有索賠事件發生時的有關證據。2、索賠事件發生後，向甲方發出索賠通知。
3、甲方在接到索賠通知後5天內給予答覆，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據，甲方在5天未予以答覆，應視為已同意該項索賠。
十四、安全施工：乙方按有關規定，採取嚴格的安全措施，承擔由於自身安全措施不利造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成的**事故，由責任方承擔責任和有關費用。乙方在動力裝置、高電壓線路、地下管道、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施，由甲方承擔保護措施費用。
現場施工室內及室外的有關審批手續由甲方自己負責辦理。在有益有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施並承擔有關的經濟支出。施工過程中，由乙方責任造成的**事故，一切責任與甲方無關。
十五、合同生效與中止：本合同自協議條款約定的生效之日起生效。在竣工結算，甲方支付完畢，乙方將工程交甲方後，除有關保修條款仍然生效外，其他條款宣告中止，保修期滿後，有關保修條款中止。
十六、本合同一式兩份，共同具有法律效力。
甲方（印章乙方（印章）：
委託**人（簽字委託**人（簽字）：
位址位址：
簽訂日期簽訂日期：
2023年月日2023年月日
戶外廣告大牌製作合同書 標準樣本
廣告牌製作安裝合同書 甲方 乙方 甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據 中華人民共和國合同法 中華人民共和國廣告法 和 建築安裝工程承包合同條例 及其他法律 法規之規定，現就乙方承攬廣告牌 以下簡稱廣告牌 的製作安裝事宜達成如下一致協議。第一條 廣告牌製作 1 廣告牌規格 2 材質 3 ...
測繪合同書標準
cf 95 0306 國家測繪局 制定國家工商行政管理局 委託方 甲方合同編號 承攬方 乙方簽訂地點 根據 中華人民共和國合同法 中華人民共和國測繪法 和有關法律法規，經甲 乙雙方協商一致簽訂本合同。第一條測繪範圍 內容 1.第二條執行技術標準 其它技術要求 甲方要求。第三條測繪工程費 1 取費依據...
借款合同書 標準
借款人 以下簡稱甲方 借款人 以下簡稱甲方 出借人 以下簡稱乙方 鑑於甲方向乙方借款，為明確雙方權利義務，經甲 乙雙方充分協商一致，共同達成以下合同條款 第一條借款金額及用途 甲方從乙方處借款人民幣 大寫 元整 元。借款用途 第二條歸還期限 甲方於年月日前將上述借款以現金或銀行轉賬方式一次性足額歸還...