建房合同
甲方：新平腰街鑫緣醫院
乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿
甲方擬建房屋一座，位置在戛灑鎮青樹社群文化路58號，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前3天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從2023年 5月 2日開始建設，工期為120天。如發生下雨、停電等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。在施工過程中一切安全事故由乙方自行負責，甲方不負任何損失。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
⒈乙方應本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
工程款結算方式：以建房面積計算，每平方公尺360元人民幣，總建築面積為平方公尺。工程款按工程進度付款。
四、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履**形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，並只需支付按照已完工的工程量計算費用的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之二償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方後，方可中止或解除合同，並由違約方承擔違約責任。
五、爭議解決辦法
⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。
⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、施工安全
乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械裝置、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。
七、工程質量
1、乙方必須認真按照甲方要求施工，並隨時接受甲方或甲方委託人員的督查。
2、乙方施工時要保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到「三個一」砌築法，即（一塊磚、一鏟灰、一擠揉）。水泥柱垂直度偏差不能超過1厘公尺，牆體垂直度偏差不能超過0.
8厘公尺，粉刷等平面平整度偏差不能超過0.3cm。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改後仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。
4、房屋建成後，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，並由乙方承擔所需的費用，一併賠償甲方的有關損失。
八、工期延誤
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工；
2、不可抗拒的自然力，如**、洪水、冰雹等；
3、甲方同意給予順延的其它情況。
九、附則
⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執乙份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
3.工程未盡事宜，雙方隨時協商解決，並簽定工程輔助合同書。
4.本合同確需修改必須經過甲乙雙方協商，一致同意。
5.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同
，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方（簽字蓋章乙方（簽字蓋章）：
年月日年月日
農村建房合同樣本格式範本
甲方姓名，身份證號碼 乙方姓名，身份證號碼 甲方擬建房屋一座，位置在 縣 鎮 村 組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。一 雙方權利義務 甲方負責提供石灰 磚 水泥 沙子 水源 鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前 天通知甲方購買所需材料。乙方具...
農村建房合同樣本格式範本
農村建房合同 甲方乙方 甲方擬建房屋一座，位置在 縣 鎮 村 組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。一 雙方權利義務 甲方負責提供石灰 磚 水泥 沙子 水源 鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前 天通知甲方購買所需材料。乙方具有從事農村房屋建設的...
農村建房合同樣本格式範本
建房合同 甲方姓名，身份證號碼 乙方姓名，身份證號碼 甲方擬建房屋一座，位置在荊門市仙居鄉居委會邱灣巷路，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。一 雙方權利義務 甲方負責提供石灰 磚 水泥 沙子 水源 鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前3天通知甲方...