農村自建房合同
甲方（負責人姓名，身份證號碼）
乙方（承包人姓名，身份證號碼）
根據《建築法》、《經濟合同法》及有關法律法規，甲乙雙方在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商，就甲方修建私人住宅的建築工程承包事宜達成以下協議：
甲方擬建房屋一座，位置在由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前天以上通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從年月日開始建設，工期為天。如發生下雨、停電、**等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方要加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
1、乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為，並在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令要求乙方停工整改並罰款，視情節嚴重而定，會在支付款中扣除相應的損失費用。
4、乙方必須認真按照甲方的意圖施工，並隨時接受甲方或甲方委託人員的督查。
5、乙方施工時要保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到「三個一」砌築法，即（一塊磚、一鏟灰、一擠揉）。磚與磚的沙漿飽滿度要達到 85%以上，圈樑和挑，澆注凝固後不應有蜂窩、麻麵等，更不能出現鋼筋外漏現象。
在砌磚及澆注圈樑過程中，乙方施工時要保證質量，牆面要平整，房屋直角的地方不能縱角，最頂樓牆與下一層牆偏差不能大於10公釐。
6、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改後仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。
7、房屋建成後，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重做的責任，並由乙方承擔所需的費用，一併賠償甲方的有關損失。
8、乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工後，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建築質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，並賠償因建築質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用（包括修繕使用的材料）全部由乙方自行承擔。
9、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、工程保修
工程質保終身，保修期一年。工程質量保修金元（大寫： ）。
質保期內房屋若出現質量問題，乙方在接到通知後三天內進行返工或維修。若在規定時間內乙方未到場維修，甲方有權另請施工隊維修整改，所發生費用在質保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。
四、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方公尺人民幣
元。2、付款時間：第一次付款在施工開始後天內，第二次付款在天內，第三次付款在天內，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後天內給付。施工結束後，除質保金外以結清。
以上付款均在工程驗收合格的情況下支付。施工期間概不借支。
五、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重做；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金為總人工費的 （或每日承擔違約金為總人工費的 %）。如有特殊情況可以另行商議，以達成協議。
六、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
七、附則
1、本合同一式三份，甲、乙、見證人三方當事人各執乙份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字（手印）：
乙方簽字（手印）：
見證人簽字（手印）
年月日（公曆）
附：乙方身份證影印件
農村建房合同樣本格式範本
甲方姓名，身份證號碼 乙方姓名，身份證號碼 甲方擬建房屋一座，位置在 縣 鎮 村 組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。一 雙方權利義務 甲方負責提供石灰 磚 水泥 沙子 水源 鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前 天通知甲方購買所需材料。乙方具...
農村建房合同樣本格式範本
農村建房合同 甲方乙方 甲方擬建房屋一座，位置在 縣 鎮 村 組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。一 雙方權利義務 甲方負責提供石灰 磚 水泥 沙子 水源 鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前 天通知甲方購買所需材料。乙方具有從事農村房屋建設的...
農村建房合同樣本格式範本
建房合同 甲方姓名，身份證號碼 乙方姓名，身份證號碼 甲方擬建房屋一座，位置在荊門市仙居鄉居委會邱灣巷路，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。一 雙方權利義務 甲方負責提供石灰 磚 水泥 沙子 水源 鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前3天通知甲方...