裝飾施工合同

甲方以下簡稱甲方）

乙方以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》等有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等互利的基礎上，經友好協商，達成以下一致條款，以期雙方共同遵守：

一、工程專案

1、甲方將交由乙方承包施工。

2、工程名稱

3、施工地點

4、承包方式及施工內容

5、工程總價為： 人民幣元(大寫

6、結算方式

二、甲方責任

1、開工前提供合格的作業面，認可施工圖，確定材料質量。

2、負責免費提供用水、用電。

3、負責監督工程進度、質量。

4、有權對工程施工期內工程跟蹤檢查，有權阻止乙方施工中各種不文明施工及未按甲方合同要求的施工，發現施工問題，應及時向乙方提出。

5、甲方負責按合同規定支付工程款項。

6、甲方負責辦理與施工相關的審批報建手續。

7、向乙方提供代表其在施工現場進行監督、檢查人員的名單及授權範圍。

三、乙方責任

1、乙方負責在規定期限內，按照雙方認定的裝飾施工方案(預算專案及施工圖紙)保質、保量如期竣工交付使用。

2、乙方必須組織優秀的施工管理人員及施工隊伍，做到文明規範施工，工藝要做到細、牢、美。

3、由於工程質量問題造成的返工，其一切費用及違約責任由乙方負責承擔。

4、乙方在施工過程中，施工工具均由乙方自行提供，施工現場工作面整潔衛生，成品保護均由乙方自行負責實際實施，施工期限要嚴格執行安全施工操作規範，確保施工及人身安全。因操作或防護不當發生安全事故及傷害他人，由此發生的安全事故及經濟責任均由乙方負責處理並承擔一切費用。

5、在施工期間，如甲方發現乙方對本工程進行二次轉包，甲方有權立即終止合同，由此帶來的全部損失由乙方承擔。

四、施工期限： 年月日起至年月日止。

如因停電超過4小時，或因不可抗拒因素造成無法施工，乙方有權提出順延工期。如因乙方原因拖延工期，乙方應每天支付甲方工程決算款0.1％的違約金。

五、工程材料

工程所需的材料均由乙方購買，且按甲方認同型號、品牌為驗收依據。

六、工程質量驗收

1、施工符合設計圖紙及技術資料要求。

2、工程驗收以雙方認可的施工設計圖為標準。

七、付款方式：**帳）

1、合同簽訂後支付合同金額的 %做預付款。

2、工程完成一半後支付合同金額的 %。

3、竣工驗收合格後支付合同金額的 %。

4、一年質保期後十天內付清餘款。

八、其它約定

l、本工程經雙方友好協商而簽訂，是雙方真實意願的表述。

2、經雙方認可的預算**單和工程施工圖與本合同具有同等效力。

3、凡預算**單外增加專案，經甲方認可，雙方協商議價或審核結算。

4、合同如有爭議，雙方協解決或申請仲裁機構仲裁或由法院判決。

九、生效及附則

1、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工保修期滿款清後失效。

2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份。

裝飾施工合同

甲方 以下簡稱甲方 乙方 以下簡稱乙方 依照 中華人民共和國經濟合同法 及國家建設部 省市建委對建築裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下 一 工程概況及承包方式 1 工程名稱 家庭室內裝修 2 工程地點 3 工程承包方式 4 工程概況 二 工程裝修內容 三 工程造價 工程造價以施工圖紙 甲方的...

裝飾裝修施工合同

2 做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關係等的協調工作。2 乙方工作 1 參加甲方召集的施工圖紙或施工說明的現場交底。2 指派專案經理為乙方駐工地代表，全權負責合同履行。按要求組織施工 保質 保量 按期完成施工任務，如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。第六條違約責任 1 由於甲方原因導致延期開...

裝修裝飾施工合同

簽定合同雙方 甲方 乙方 為了明確工程內容及雙方權利義務，根據 合同法 建築安裝工程承包合同條例 的規定和本工程的具體情況，簽定本合同。第一條工程內容 1 工程名稱 2 工程範圍 鑿牆 鑿地磚 吊頂 貼牆面磚 裝水 電 貼地面磚做櫃子 牆壁做牆柒 做油漆 底板 廚衛吊頂等等。3 工程地點 英郡年華7...