廣告製作安裝合同書
甲方: 重慶廣告文化傳媒****
乙方:依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定,乙方接受甲方的委託,甲乙雙方就廣告製作事項協商一致,簽訂本合同,信守執行:
一、專案名稱:澤科.港城國際交房現場包裝
二、結算付款方式:
1、物料租用、安裝費共計人民幣¥: 10000.00元,大寫壹萬元整。
2、乙方安裝完工,經甲方驗收合格,即在 2015 年 1月10日前付清餘款人民幣¥10000元整,大寫壹萬元整。
三、安裝時間、地點及物料租用時間
1、工期:本工程自2014 年 12 月 27 日開工,於 2014 年 12 月 30 日中午12點竣工。
2、物料租用時間:自2014 年 12 月 27 日開至 2015 年 1 月 2 日
3、安裝位址: 澤科.港城國際
四、安裝標準
1、乙方必須按照所提供給甲方的施工要求及材料進行安裝,如安裝工藝及材料需要有變動的必須要事先經甲方同意,否則甲方有權不再履行本合同之任何條款。
2、乙方在施工安裝現場須配備足夠的專業的廣告安裝工人。
五、甲、乙雙方的權利和義務:
1、甲、乙雙方落實專人負責以上廣告專案製作安裝工作。
2、甲方在完成以上專案過程中負責製作工作。
3、乙方保證工程在約定的工期內完成,並保證安裝工程質量達到本合同要求
4、乙方安裝過程中及合同履行期內,如發生墜落、傾斜等情形造成甲、乙方或第三人人員**事故或其它安全事故的,乙方應承擔全部賠償責任。甲方不承擔任何法律責任。
5、現場追加工程專案,以雙方簽字確認單為依據。
六、違約責任:
1、由不可抗力造成的工期延誤,經甲方確認,工期相應順延,所造成的損失免除乙方責任。
2、由乙方責任導致工期延誤,責任由乙方承擔並賠償甲方由此而造成的所有經濟損失。
3、如因本合同發生爭議的,雙方應本著友好合作的原則進行協商,如協商仍不能達成一致的,雙方可向甲方所在地人民法院提出訴訟。
七、驗收方式
1、驗收採取由甲方到現場實地驗收的方式。驗收標準按照甲方認可的設計圖紙,如有個別缺陷,乙方負責修改,直至甲方滿意。
2、乙方施工安裝結束後通知甲方驗收,甲方必須在施工結束當日進行驗收,如有問題須當場向乙方專案負責人員提出,以便雙方提出整改方案;如沒有問題,則須在乙方提供的工程確認單上確認簽字。
3、甲方無理由不到場驗收,視為工程驗收合格。
八、合同生效
1、由於不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。
2、本合同在甲、乙雙方簽署後即生效,雙方履行完本合同的職責後,本合同即自行終止。
3、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作為附件,補充協議與本合同具有同等效力。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執乙份,每份均有同等法律效力。(含附件效果圖、物料明細清單)
5、其它約定:
甲方(蓋章乙方(蓋章):
法人/授權代表(簽字法人/授權代表(簽字):
聯絡**聯絡**:
日期: 年月日日期: 年月日
廣告製作安裝合同
2 在施工過程中發生的一切安全事故由乙方承擔。3 乙方需在雙方約定的工期內完工。十五 工程完成後,甲方及時驗收,方可使用。如甲方在完工後三十日不予驗收,也不承辦接洽,承辦方有權自行處理並要求甲方付清製作費。十六 工程保修 工程保修期為兩年。工程款全部結清後,甲乙雙方的保修約定即能生效,乙方為整個工程...
廣告製作安裝合同
甲方 發布方 廣告 乙方 廣告主 集團 合同編號 簽約地點 簽約時間 年 月 日 甲 乙雙方根據 廣告法 及 廣告管理條例 就內容廣告發布有關事項簽定本合同並共同遵守 一 廣告形式 路牌 二 廣告位置 市 區 路 號 三 廣告規格 6 10m 四 廣告期限 自 年 月至 年 月,共計 年。實際發布時...
廣告安裝合同 空白
發包方 以下稱甲方合同編號 簽訂地點 承攬方 以下稱乙方簽訂時間 依據 中華人民共和國合同法 和有關法規的規定,甲乙雙方經協商,就廣告的設計定作安裝及發布一事,簽訂本合同,信守執行 一 品名或專案 規格型號 數量單價 金額 交貨期限 二 交 提 貨方式及安裝地點 三 付款及結算方式 四 承攬方對質量...