第四條技術資料、圖紙的提供：
4.1 承攬人負責提供技術資料和圖紙。
第五條驗收標準和方法：
5.1 驗收標準：按第三條3.1質量要求和3.2技術要求進行驗收。
5.2 驗收方法：目測、借助輔助工具、運轉試驗等方法進行驗收。
5.3 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
5.4 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 90 日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，並視為質量不符合約定。
5.5 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。
第六條送交及安裝定作物的時間和地點：
6.1 雙方約定由承攬人送交及安裝定作物
6.1.1 送交定作物的時間及安裝時間
6.1.2 送交定作物的地點
6.2 任何一方要求提前或延期送交定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
第七條包裝要求及費用負擔：
7.1 包裝要求：滿足定作物包裝要求。
7.2 費用負擔：承攬方承擔包裝費用。
第八條運輸方式及費用負擔
8.1 定作物的運輸方式： 汽車運輸
8.2 運輸費用由承攬方承擔。
第九條定作物的保修：
9.1 定作物保修期：自交付除錯正常使用後，三個月內免費維修，其後由承攬方按成本價維修。
9.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十條預付款的支付：
10.1 定作人向承攬人交付預付款的數額：合同生效後，支付總金額的40%。
10.2 定作人向承攬人交付預付款的時間：合同生效後三個工作日內。
第十一條承攬人的違約責任：
11.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
11.2 交付定作物少於合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
11.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
11.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的 10 %違約金。
11.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
11.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的50 ％的違約金。
11.7 由於保管不善致使定作人提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
11.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
11.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,並承擔逾期交付的責任。
11.10 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
第十二條定作人的違約責任：
12.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的相應損失。
12.2 在合同履行過程中由於定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的 10 ％的違約金。
12.3 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價 1 ‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
12.4 超過合同約定日期付款，定作人應向承攬人支付定作物總價 1 %的違約金。
12.5無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
12.6 變更交付定作物地點或接收單位時,定作人承擔因此多支出的費用。
第十三條不可抗力：
13.1 在合同約定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明後,可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失。
13.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
第十四條爭議的解決方式：
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方約定通過訴訟程式解決，訴訟管轄地法院為
第十五條本合同簽訂地點
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效（傳真件有效）。
第十七條本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。
第十八條合同未盡事宜雙方共同協商。
定作人承攬人
位址位址
代表人代表人
訂立時間： 年月日
修路合同樣本
發包人 xx村委會承包人 法定代表人 法定代表人 專案負責人 委託 人 20xx年x月x日篇二 修路合同 修路協議 甲方 乙方 甲方擬修建一條生產路，由乙方負責修建。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本合同。一 修路要求 1.工期要求 從 年 月 日開工，年 月 日完工，工期為 天。2...
採購合同樣本
合同編號 甲方 需方 乙方 供方 本合同於年月日在簽訂 採購合同 合同編號 甲方 需方簽訂地點 乙方 供方簽訂時間 年月日 根據 中華人民共和國合同法 及相關法律法規，本著平等自願 等價有償 誠實信用的原則，經雙方協商一致，訂立本合同。第一條標的名稱 商標 型號 數量 金額 供貨時間及數量 幣種 人...
常用合同樣本
按揭購車合同 甲方 單位乙方 身份證號 機構 1 經甲 乙雙方協商一致，在雙方自願平等的基礎上，甲方自願以分期付款方式向申請貸款額為元 人民幣 的汽車分期消費貸款，並遵守與之相關的所有規定 分期付款的申請 借款合同以及擔保手續另行辦理 若消費貸款未獲批准，本合同終止，乙方退回甲方所交的訂金。若甲方故...