裝飾工程施工合同書
甲方:安徽衡濟堂生物科技發展****
乙方:安徽福森裝飾工程****
根據《中華人民共和國合同法》、《全國室內裝飾設計單位、施工企業管理規定》、《建築裝飾工程質量驗收規範》(gb50210-2001)、《全國室內裝飾行業管理暫行規定》和 《中華人民共和國行業執行標準(qb1838-93)室內裝飾工程質量規範》,結合本工程具體情況。經雙方協商一致,訂立如下合同條款,共同遵守執行。
第一條工程概況
1.1 工程名稱:安徽衡濟堂生物科技發展****陽台裝飾施工專案
1.2 工程地點:高新區柏堰科技實業園b1—4層衡濟堂公司西側陽台
1.3 工程內容:預算**(詳見預算明細表)
第二條施工工期
經甲、乙雙方協商,本工程開、竣工日期如下:
2.1 開工日期為: 2011 年 6 月 1 日
2.2 竣工日期為: 2011 年 6 月 10 日
2.3 總施工日期為 10 天。開工日期如有變化以甲方簽字認可的開工日期為準,但總日曆工期不變。若因不可抗拒原因造成無法施工(包括停電、停水、設計變更等),工期順延。
第三條承包方式
3.1 承包方式:包工包料
3.2 工程主要材料乙方自購。
第四條合同價款
4.1 包乾價捌仟零貳拾貳元整 ,按圖紙施工內容施工,超出圖紙範圍據實結算。
第五條支付工程款的比例、金額、時間:
5.1 合同簽訂時支付預付款伍仟元,竣工結算付款叄仟元。
第六條工期順延
對以下原因造成開工、竣工日期的延誤,經事實確認後,工期相應順延:
6.1 因變更設計施工圖紙、材料材質而不能施工;
6.2 因甲方原因而被迫停工或不能順利施工;
6.3 非乙方原因造成的停電、停水導致停工8小時以上並實際影響乙方施工時間(一周內累計計算);
6.4 由於人力不可抗拒的災害;
6.5 因甲方資金撥付的原因;
6.6 經甲方同意的其它情況。
第七條工程管理及質量驗收
7.1 材料管理:乙方進場的材料應保證質量,不得以劣充優。
7.2 質量驗收:工程質量須按照裝飾工程驗收標準及規範進行驗收。
7.3 施工期間,甲方有權隨時抽查施工現場,乙方必須配合。
第八條甲方責任:
8.1 提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。
8.2 負責按合同付款方式支付工程款,為確保工程順利進行提供條件。
第九條乙方責任:
9.1負責按施工及驗收規範操作施工,確保工程質量及進度、文明施工、安全生產。因乙方在施工過程中違反安全生產管理而造成的安全事故,責任全部由乙方承擔。
9.2 服從甲方現場管理人員管理,按要求填寫驗收報告及有關驗收必須的工程資料。工程竣工後,負責按要求提供本工程的竣工資料給甲方。
第十條爭議處理
10.1 本合同在履行過程中發生糾紛中,甲、乙雙方可協商或調解解決。如協商不成時,甲、乙雙方同意由乙方所在地管轄權的人民法院起訴。
本合同在履行過程中,任何一方不得隨意終止合同,否則因一方違約不能履行,違約方承擔一切損失。如需解除或終止全部合同,雙方認同後方可書面簽訂終止合同或解除合同,並由違約方承擔責任。
第十一條甲、乙雙方協商其他事項
11.1 本合同未盡事宜。雙方協商後簽訂補充協議或按協商後的意見辦理。
11.2 本合同經甲、乙雙方代表簽字並加蓋公章生效。
11.3 本合同一式二份,甲、乙雙方各執乙份,具同等法律效力。
11.4 本合同檔案包括以下附件:圖紙、預算**。
11.5 合同簽定後,預算書內所有分項工程專案的單價,均不得做任何調整改動。
甲方:安徽衡濟堂生物科技發展****乙方:安徽福森裝飾工程****
委託**人委託**人:
**:139**:189********
合同簽訂日期:2023年6月1日
施工合同
工程名稱: 安徽衡濟堂生物科技發展****陽台裝飾工程專案
甲方: 安徽衡濟堂生物科技發展****
乙方: 安徽福森裝飾工程****
簽定日期: 2023年6月1日
陽台欄杆工程安裝承包合同書
甲方 乙方 根據 中華人民共和國合同法 和 加工承攬合同條例 等法律 法規的規定,結合本工程的具體情況,經甲 乙雙方一致同意.特簽訂本合同,以資雙方共同遵守。一 工程概況 1 1 工程名稱 1 2 工程地點 二 承包範圍 2 陽台欄杆 飄窗欄杆 空調外機欄杆 樓梯欄杆工程。三 承包方式 3 1 本工...
施工合同書
工程名稱 龍康新苑住宅小區 建設單位 北辰正方建設集團太原分公司 施工單位 年月日樁基工程施工合同書 建設單位 北辰正方建設集團太原分公司 施工單位 甲方將擬建的樁基工程委託乙方承包施工。根據 中華人民共和國經濟合同法 和 建設工程施工合同條例 的有關規定,結合本工程的實際,經協商甲方 乙雙方簽訂如...
施工合同書
建設單位 以下簡稱甲方 施工單位 以下簡稱乙方 甲乙雙方經平等協商,本著互相合作 緊密配合 分工負責的原則,就 城市碧園公寓b c棟玻璃幕牆工程 達成以下條款,以便共同遵守。1.1 工程範圍 城市碧園公寓b c棟 建築外立面玻璃幕牆工程的內容包括 塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕牆 透明玻璃隱框幕牆等的設...