承攬方(甲方
定作方(乙方
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號規格質量要求
計量單位
數量加工費單位總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱
型號規格質量要求
計量單位
數量單價總價圖紙、技
術資料及
交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法
運費承擔：
第六條加工費結算辦法與時間
第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________permil;償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條宣告及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立並合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥並合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立並合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥並合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術資訊、經營資訊及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方洩露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
加工定作合同
承攬方 全稱 定作方 全稱 合同編號簽訂地點 承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。一 定作物品名 規格 數量 交提貨日期 品 名 規格單位數量單價金額分期交 收 貨數量 備註月月月月月總金額 大寫 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 定作款共計人民幣 大寫 服裝加工合同 中外來...
加工定作合同
合同簽訂地點 廣東省東莞市大朗鎮 甲方 定作方 公司位址 乙方 承攬方 東莞新意思 公司位址 就甲方委託乙方加工服裝 以下簡稱服裝 事宜，依據 中華人民共和國合同法 等有關法律法規的規定，經雙方充分協商，一致達成如下條款，以資雙方遵守履行。第一條加工服裝的內容 1.1乙方保證持有合法的 營業證照 擁...
承攬定作合同範本
定作合同 合同編號 定作人簽訂地點 承攬人簽訂時間 年 月 日 第一條定作物 數量 報酬 交貨期限 注 空格如不夠用，可以另接 第二條承攬人提供的材料 注 空格如不夠用，可以另接 第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準 方法 時間及提出異議的期限 第四條定作物的技術標準 質量要求 第五條承攬人對定...