防水工程安全施工協議

洙河花園地下室防水工程協議書

甲方:青島xx建築工程****

乙方甲乙雙方經友好協商,達成工程合作協議,為了明確雙方的責任與義務,特制定本協議,雙方都應嚴格遵守。

一、工程名稱: xx花園地下室防水工程

二、承包內容及**: xx牌400克js地下室防水(水泥甲方提供)**為17.5元/㎡;

三、撥款方式:工程款抵頂公司房屋,具體辦法執行公司規定。

四、質量要求:

1、乙方進場首先要做樣板工程,做好後由工程部組織驗收,合格後方可按照承包範圍全面施工,一次不合格維修至合格,二次不合格清出現場,永不僱傭,協議自動失效。

2、乙方在施工過程中,必須嚴格按甲方的技術交底、質量管理細則、現行國家施工技術驗收規範、質量檢驗評定標準以及上級主管部門的有關規定認真組織施工,保證工程達到合格標準(注:js水平搭接不小於10cm,筏板基礎與剪力牆翻包寬度預留不小於50cm;每單位工程點滲不得超過3處,且無明顯滲漏現象。點滲位置超過3處,按每處2000元罰款;出現明顯滲漏不予結算),並按規定由現場管理人員書面確認合格後,方可結算工程量。

(若達不到合格標準,甲方有權中止合同,不與乙方結算。)

3、保修:(1)工程保修金按10%扣除,保修期(6年)內若出現質量問題,乙方接甲方通知後24小時內必須到達現場,甲方視情況定維修時限,乙方必須按時維修好,否則甲方另安排人員維修,費用雙倍從乙方工程款中扣除。(2)在保修期內出現點滲第一次由乙方負責按甲方要求維修,如出現第二次不但要維修好同時罰乙方200元,同樣出現第三次罰乙方400元,依次類推。

五、安全生產:

1、首先乙方必須為進場工人辦理勞動保險或意外傷害險,所用工器具必須符合建管處要求。否則不得進場。

2、乙方進入施工現場必須服從甲方及專案部管理,嚴格執行施工現場管理規定。乙方應提高安全意識,加強對工人的安全教育管理,認真執行國家和甲方的有關安全技術交底,按安全操作規程進行施工,不得違章進行作業。屋面施工必須捆保險繩,甲方有權根據公司統一管理制度彙編對乙方的違章作業進行違約金的扣除和罰款;乙方必須正確使用「安全三寶」,對暴露出來的不安全因素必須及時整改。

乙方有權指出工程的安全隱患,若達不到安全生產條件,乙方有權拒絕施工。若乙方出現安全事故,一切經濟損失由乙方自負,甲方根據情節給予處罰。

六、文明施工:

乙方在施工的過程中,必須嚴格遵守甲方的文明施工要求,在各自的施工工作面上,做到物料堆放有序、工完料淨場地清。否則甲方有權按規定給與經濟處罰或安排人工協助乙方對施工工作面進行整理,達到文明施工的要求,所有費用應由乙方雙倍承擔。乙方在施工過程中,必須注意交叉汙染與成品保護,若出現汙染或破壞現象必須按要求整改完好,需甲方整改的費用從結算中雙倍扣除。

七、施工管理:

乙方在施工過程中,應加強工人的素質教育,不得出現隨地大小便現象,若有違反,則對乙方扣除500元/人次違約金。乙方在施工過程中,應與其他工種配合好,不得出現打架鬥毆的情況,若有發生,不論任何原因,甲方對乙方扣除1000元的違約金,並承擔相應損失。乙方在施工過程中,若出現偷盜現象,不論偷盜物品價值大小(即使是乙個釘子)最低罰款1000元,並負擔現場所有失物的賠償。

乙方應積極配合甲方進行臨時戶口的登記辦理,且不得出現違法亂紀現象,若有發生,交公安機關處理。

八、工期控制:

施工工期根據甲方的形象進度執行。為保證工期,乙方必須服從甲方的工程進度計畫安排(筏板基礎防水不超過兩天,剪力牆防水不超過五天),隨時調配工人,配合其他工種的施工,而且勞動力必須滿足施工進度計畫的要求,若屬建設單位和不可抗拒的要素的影響,工期順延,若因乙方的原因而造成工期的延誤,按2000元/日罰款,嚴重延誤者清出現場,不予結算。

九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執乙份,自簽字後生效。本協議解釋權歸甲方。

十、雙方發生爭議,由萊西市人民法院判決。

甲方乙方:

負責人負責人**:

年月日年月日

防水工程安全施工協議

防水工程施工

防水工程施工安全責任協議書

防水工程施工總結

防水工程安全施工協議

防水工程施工

防水工程施工安全責任協議書

防水工程施工總結

相關推薦